厦门市中级人民法院民事诉讼文书简化优化实施细则

 

第一条【改革目标】民事诉讼繁简分流裁判文书改革以“保障当事人诉讼权利，优化简化裁判文书制作”为改革目标。

第二条【适用范围】配合“优化司法确认程序、完善小额诉讼程序、完善简易程序规则、扩大独任制适用范围、健全电子诉讼规则”五项改革试点领域简化优化裁判文书。

第三条【汇总梳理】根据厦门市中级人民法院《关于民商事审裁方式精简化改革的实施方案》的规定，汇总、梳理完善文书样式。

第四条【试点范围】裁判文书简化优化改革，重点推动令状式、表格式及要素式裁判文书在小额诉讼、简易程序、独任审判及电子诉讼中的适用。

第五条【令状式判决书】对事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单案件，鼓励法官采用令状式判决书。

令状式判决书文书结构精简为当事人身份、审理信息、原告诉讼请求、裁判结果四个部分，当事人针对令状式判决提起上诉，二审判决时可直接引述一审庭审笔录载明的案件事实、裁判理由等内容。

第六条【表格式判决书】对小额诉讼案件以及按简易程序审理、案情和法律关系简单、争议不大的民事案件，可以适用表格式判决书。

表格式判决书前置判决主文，文书中不再重复当事人的诉辩主张，只列明原告诉讼请求和法院认定事实，并简要说明裁判理由和本案适用的法律法规，文书结构主要包括审理信息、当事人身份、判决主文、原告诉讼请求、案件基本事实、裁判理由、适用法律、诉讼费用等。

对交通事故责任纠纷、侵权纠纷、工伤赔偿纠纷、民间借贷纠纷等主要判决事项有涉及项目核算、数据统计的案件，可以适用内嵌表格式判决书。可以将此类案件的赔偿项目、本息支付情况制成统一格式的表格嵌入判决书。

第七条【要素式判决书】对基础事实无争议、争议焦点集中的类型化案件，可以适用要素式判决书。

要素式判决书应当在列明当事人身份、审理信息、诉讼请求后，对双方无争议的事实直接予以列明，仅围绕争议焦点分别阐述诉辩观点、证据认定和法院意见。

厦门市中级人民法院

2020年2月27日

 

 

 

附件1：令状式判决书参考样式

附件2：表格式判决书参考样式

附件3：要素表及一审要素式判决书参考样式

附件4：简式文书二审判决书参考样式（通用）

 

附件1：令状式判决书参考样式（以信用卡纠纷为例）

 

福建省厦门市××区人民法院

民事判决书

 

（××××）闽02××民初×××号

  

原告：×××银行，……。

法定代表人：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

被告：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

原告×××与被告×××信用卡纠纷一案，本院于××××年××月××日受理后，依法适用（简易/普通）程序公开开庭进行了审理。原告×××及其委托诉讼代理人×××到庭参加诉讼，被告×××及其委托诉讼代理人×××到庭参加诉讼（经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼），本案现已审理终结并作当庭宣判。

原告请求法院判令：……。

本院认为，……高度概括裁判观点……，依照《中华人民共和国……法》第×条、……（写明法律文件名称及其条款项序号）规定，判决如下：

……（判决主文）。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

……（写明诉讼费用的负担）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。

 

　　　　　　审  判  员（或合议庭成员） ×××　

　　　　　　　　　 

                   ××××年××月××日

 

                     　　书　记　员 ×××

 

样式说明

 

一、本样式供一审法院对当庭宣判案件出具判决书时使用。

二、一审法院使用令状式判决书的前提条件是当庭宣判、当庭认定案件事实，当庭阐述判决理由和依据。本格式无需引用原被告的诉辩意见，该部分内容及一审认定事实、裁判理由（即“本院查明”和“本院认为”部分）应当在庭审笔录中予以列明。二审判决时可以从一审庭审笔录中直接摘录、引用一审认定事实和裁判理由。

 

附件2：表格式判决书参考样式（以物业服务合同纠纷为例）

福建省厦门市××区人民法院

民事判决书

 

                     

审  判  员　　×××

                      ×××年××月××日

                      书  记  员　  ×××

 

 

 

样式说明

一、本样式供一审法院适用简易程序审理当事人对案件事实没有争议，或者争议不大的案件使用。

二、本样式无需引用原被告的诉辩意见。

三、一审适用简易程序审理的案件如果案情复杂，不适用本样式。

四、文书上网系统升级前，先把表格去掉，可以上网。

 

 

 

附件3：要素表及一审要素式判决书参考样式（以商品房预售合同逾期交房纠纷为例）

 

福建省厦门市××区人民法院
商品房预售合同逾期交房纠纷诉讼要素表（原告）

 

 

请填写与案件相关的以下内容：

一、商品房预售合同签订时间：＿＿年＿月＿日

二、商品房地址：＿＿＿＿

三、购房总价款：＿＿＿＿

四、已付购房款：＿＿＿＿

五、约定交房时间：＿＿＿＿

六、通知交房手续办理时间：＿＿＿＿

七、实际交房时间：＿＿＿＿

八、计付逾期交房违约金的起始日期：＿＿＿＿

九、计付逾期交房违约金的截止日期：＿＿＿＿

十、开发商可顺延交房期的天数：＿＿＿＿

十一、计付逾期交房违约金的天数（被告尚未履行交房义务的，计至起诉之日止）：＿＿＿＿

十二、约定逾期交房违约金标准：＿＿＿＿

十三、逾期交房违约金的数额：＿＿＿＿

十四、需要说明的其他事项：＿＿＿＿

请对上述内容重新核对，确认后签名。

 

 

原告：

年　月　日

福建省厦门市××区人民法院
商品房预售合同逾期交房纠纷诉讼要素表（被告）

 

请填写与案件相关的以下内容：

一、五方验收合格时间：＿＿＿＿

二、消防验收合格时间：＿＿＿＿

三、竣工验收备案时间：＿＿＿＿

四、计付逾期交房违约金的起始日期：＿＿＿＿

五、计付逾期交房违约金的截止日期：＿＿＿＿

六、可顺延交房期的天数总计：＿＿＿＿，所涉事由及相应天数：

    1.

    ……

七、计付逾期交房违约金的天数（被告尚未履行交房义务的，计至起诉之日止）：＿＿＿＿

八、逾期交房违约金的数额：＿＿＿＿

九、需要说明的其他事项：＿＿＿＿

请对上述内容重新核对，确认后签名。                       

被告：

年　月　日

福建省厦门市××区人民法院

民事判决书

 

（××××）闽02××民初××××号

 

原告：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

被告：×××，……。

法定代表人：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

原告×××与被告×××商品房预售合同纠纷一案，本院于××××年××月××日立案后，依法适用简易程序/普通程序，公开/因涉及……（写明不公开开庭的理由）不公开开庭进行了审理。原告×××、被告×××（写明当事人和其他诉讼参加人的诉讼地位和姓名或者名称）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告的诉讼请求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

案件事实

本院查明的事实如下：

一、商品房预售合同签订时间：＿＿年＿月＿日

二、商品房地址：＿＿＿＿

三、购房总价款：＿＿＿＿

四、已付购房款：＿＿＿＿

五、约定交房时间：＿＿＿＿

六、通知交房手续办理时间：＿＿＿＿

七、实际交房时间：＿＿＿＿

八、五方验收合格时间：＿＿＿＿

九、消防验收合格时间：＿＿＿＿

十、竣工验收备案时间：＿＿＿＿

十一、计付逾期交房违约金的起始日期：＿＿＿＿

十二、计付逾期交房违约金的截止日期：＿＿＿＿

十三、约定逾期交房违约金标准：＿＿＿＿

十四、需要说明的其他事项：＿＿＿＿（包括先予执行、诉讼保全、鉴定等需要说明的问题）

争点分析

一、交房条件的争议（适用于计付逾期交房违约金截止日期有争议的情形）：

    原告主张及证据：

    被告抗辩意见及证据：

    法院认定及理由：

二、开发商可顺延交房期的争议

被告主张及证据：

原告反驳意见及证据：

法院认定及理由：

综上所述，计付逾期交房违约金的截止日期：＿＿＿＿；计付逾期交房违约金的天数：＿＿＿＿；逾期交房违约金的数额：＿＿＿＿。

裁判结果

依照《中华人民共和国……法》第×条、……（写明法律文件名称及其条款项序号）规定，判决如下：

……（写明判决结果）

如果未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费×××元，由×××负担（写明当事人姓名或者名称、负担金额）。

如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。

 

审判员（或合议庭成员）×××

 

                         ××××年××月××日

 

                             书  记  员  ×××

 

 

样式说明

一、本格式供一审法院采用要素式审理方式时使用。

二、本格式无须引用原被告的诉辩意见。在“案件事实”部分，直接归纳双方当事人无争议的要素事实。对双方争议焦点，在“争点分析”部分采用夹叙夹议的方式，边叙述案件事实，边阐明法律意见。如双方争议焦点较为复杂，可结合诉辩意见，双方举证、质证情况对认定事实和裁判理由进行详细阐述。

三、当事人是否填写要素表并非适用该格式的前提条件。一审法官认为案件适合采用要素式方式审理的，即使双方或一方当事人没有填写要素表，也可以根据要素表组织庭审和作出判决。

 

 

附件4：简式文书二审判决书参考样式（通用）

 

福建省厦门市中级人民法院

民事判决书

             

 （××××）闽02民终×××号

 

上诉人（原审×告）：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

被上诉人（原审×告）：×××，……。

委托诉讼代理人：×××，……。

上诉人×××因与被上诉人××××××纠纷一案，不服福建省厦门市×××区（××××）闽02××民初××××号民事判决，向本院提起上诉。本院于××××年××月××日立案后，依法组成合议庭审理了本案（如二审为开庭审理，应写明当事人和其他诉讼参加人到庭情况）。本案现已审理终结。

×××向一审法院起诉请求：……（写明一审原告的诉讼请求）。

一审法院认定事实：……（如一审为要素式文书，此处应援引一审对案件事实和争点分析的全文）。

一审法院认为：……（如一审为要素式文书，此处应援引一审裁判结果）。

×××上诉请求：……（写明上诉请求）。

<二审的叙事和说理部分，根据一审文书样式采用不同写法>

1.如一审为令状式文书、表格式文书的，接下来直接写明二审查明的事实和二审裁判理由，具体格式为：

本院查明，……

本院认为，……依照《中华人民共和国……法》第××条、……（写明法律文件名称及其条款项序号）规定，判决如下：

……（写明判决结果）

2.如一审为要素式文书的，二审和一审文书样式对应，进行要素式的审查和分析，格式为：

本院二审期间，双方争议焦点为一审争点分析第×项××事项、第×项××事项。对于其他双方没有争议的事项，本院予以确认。

关于双方争议的××事项，上诉人认为，……。被上诉人认为，……。对此，本院认为，……。

关于双方争议的××事项，上诉人认为，……。被上诉人认为，……。对此，本院认为，……。

（注：如当事人二审有提交证据证明自己的主张，则应在“上诉人认为……”、“被上诉人认为……”之后分别写明“并提供证据……”，同时写明对方质证意见）。

综上所述，本院认为，……（针对上诉人的上诉请求，在前述分析论证的基础上进行简要归纳，明确上诉请求能否成立，一审判决结果是否正确）。依照《中华人民共和国……法》第×条、……（写明法律文件名称及其条款项序号）规定，判决如下：

……（写明判决结果）

二审案件受理费×××元，由×××负担（写明当事人姓名或者名称、负担金额，如改判案件，应重新决定一审案件受理费负担金额）。

本判决为终审判决。

 

              审  判  长      ×××

              审  判  员      ×××

              审  判  员      ×××

 

                      ××××年××月××日

 

              书  记  员      ×××

 

 

样式说明

 

一、本样式供二审法院对不服一审法院使用令状式、表格式、要素式判决的上诉案件进行判决时使用，可用于采用普通程序合议制审理的案件，也可用于采用普通程序独任制审理的案件。

二、本通用样式无需原文引用上诉人、被上诉人的诉辩意见，但对一审判决的内容要根据一审文书样式进行引述。

三、如一审文书为令状式、表格式判决书，二审查明事实和说理部分的写法和普通文书相同。如一审文书为要素式判决书，二审不再将事实问题和法律问题分开陈述，而是围绕上诉争议要素写作。对双方无争议事项直接予以确认，对双方争议焦点，可先引述上诉人和被上诉人的意见，再采用夹叙夹议的方式，边叙述案件事实和双方举证、质证情况，边阐明法律意见，着重论述本院意见。